建设工程施工合同中,工程师指示的设计变更的情形不包括( )。
A. 更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸 B. 增减合同中约定的工程量 C. 改变有关工程的施工时间和顺序 D. 变更合同中约定的价款
工程的施工任务于2004年7月1日全部结束,承包人于2004年7月15日向发包人申请竣工验收,发包人于2004年7月20日组织验收,验收过程中提出修改意见,要求承包人修改,承包人修改后,于2004年8月15日再次提请发包人验收,发包人于8月20日再次组织验收并顺利通过,各方在竣工验收报告上签字,并送交发包人手中。则该工程的实际竣工日期应为( )。
A. 2004年7月1日 B. 2004年7月15日 C. 2004年8月15日 D. 2004年8月20日
不属于正常监理工作酬金成本的费用是( )。
A. 监理人员工资 B. 业务培训费 C. 外部协作费用 D. 监理人员差旅费
承包人的施工质量未达到合同要求,工程师发布暂时停工通知,承包人按工程师指示修复缺陷后,发出复工通知,工程师在48小时内未作答复,承包人( )。
A. 继续后续工作的施工 B. 向发包人请示复工 C. 向工程师再次请示复工 D. 向发包人发出解除合同通知
依据FIDIC《施工合同条件》,动员预付款的扣还应当( )。
A. 在首次支付工程进度款时起扣 B. 自承包商获得工程进度款累计总额达到合同总价10%那个月起扣 C. 自承包商获得工程进度款累计总额达到减去暂列金额的合同总价10%那个月起扣 D. 自承包商获得工程进度款累计总额达到动员预付款的金额那个月起扣
依据《合同法》,合同生效后,当事人就履行费用的负担不明的,应由( )
A. 履行义务一方负担 B. 债权人一方负担 C. 债权人、债务人平均分担 D. 由监理工程师裁定
所有的施工合同价款都必须在( )中注明。
A. 中标通知书 B. 协议书 C. 投标书 D. 招标书
如果由于第三方的原因使监理工作受到阻碍或延误,以致增加了工程量或持续时间,增加的工作量应视为( )。
A. 正常监理工作 B. 附加监理工作 C. 额外监理工作 D. 新的委托监理合同工作
关于委托人提供的人员服务说法错误的是( )。
A. 委托人应免费向监理人提供职员和服务人员 B. B-涉及监理服务工作时,委托人所提供的职员可以从监理工程师或委托人处接受指示 C. 监理人应与委托人提供的服务人员密切合作,但不对他们的失职行为负责 D. 人数和服务时间应在专用条件中写明
债务人或者第三人不转移其财产的占有,将该财产作为债务履行担保的担保方式是( )。
A. 定金 B. 留置 C. 抵押 D. 质押
FIDIC合同条件下,当业主与承包商发生合同争议时,首先( )
A. 由工程师对争议事项作出决定 B. 双方友好协商 C. 申请仲裁 D. 提起诉讼
设计招标开标时,应由( )说明设计方案构思。
A. 招标人 B. 投标人 C. 总监理工程师 D. 工程师
合同履行的前提和依据是( )。
A. 有效的合同 B. 合同法 C. 诚实信用原则 D. 合同生效
争端裁决委员会的酬金由( )负担。
A. 承包商 B. 业主与承包商 C. 业主 D. 指定分包商
某招标项目采用评标价法进行评标,有四家单位投标有效,其中( )的投标书为最优投标书。
A. 投标报价1000万元,评标价950万元 B. 投标报价1050万元,评标价940万元 C. 投标报价980万元,评标价970万元 D. 投标报价950元,评标价960万元
为了保证工程质量,对发包人采购的大宗建筑材料用于施工前,需要进行合同约定的物理和化学抽样检验。对于此项检验应由( )。
A. 承包人负责检验工作,发包人承担检验费用 B. 承包人负责检验工作,并承担检验费用 C. 发包人负责检验工作,并承担检验费用 D. 发包人负责检验工作,承包人承担检验费用
《合同法》规定的“抗辩权”是指,一方有违约行为时对方有权( )。
A. 撤回合同 B. 撤销合同 C. 解除合同 D. 中止履行义务
在施工合同履行中,发包人按合同约定购买了玻璃,现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点,单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管,施工使用时发现部分玻璃损坏,则应由( )。
A. 保管员负责赔偿损失 B. 发包人承担损失责任 C. 承包人负责赔偿损失 D. 发包人与承包人共同承担损失责任
根据我国合同法的有关规定,下列( )情形的要约可以撤销。
A. 主要约已经到达受要约人 B. 要约人确定了承诺期限 C. 要约人明示要约不可撤销 D. 受要约人有理由认为要约是不可撤销的,并已经为履行合同作了准备工作
下列不能作为保证人的团体是( )。
A. 私营公司 B. 国有公司 C. 法人 D. 学校
我国合同法规定要约生效的原则是( )时。
A. 发出要约 B. 要约到达对方 C. 对方了解要约内容 D. 对方作出承诺
无效的建设工程勘察合同,当事人应当请求向( )撤销。
A. 建设行政主管部门 B. 质量监督机构 C. 监理单位 D. 仲裁委员会
与邀请招标相比,公开招标的最大优点是( )。
A. 节省招标费用 B. 招标时间短 C. 减小合同履行过程中承包不违约的风险 D. 竞争激烈
若材料供应合同约定先由供货方交付订购的材料后,采购方再付款结算,若合同履行过程中供货方交付的材料质量不符合约定的标准,采购方拒绝付款,这是采购方在行使( )。
A. 同时履行抗辩权 B. 后履行抗辩权 C. 撤销权 D. 不安抗辩权
设计人完成了规定设计任务的25% 时,发包人由于建设资金的融资遇到问题而被迫停建工程项目。发包人向设计人发出终止合同的通知后,其后果处理应为( )。
A. 设计人没收发包人支付的定金 B. 设计人没收定金,发包人再支付合同价25% 的设计费 C. 发包人应支付合同价50% 的设计费 D. 设计人没收定金,发包人再支付合同价50% 的设计费
《施工合同(示范文本)》规定,由于不可抗力发生导致费用,其中( ),由发包人承担。
A. 承包方人员伤亡 B. 承包方设备损环 C. 临时设施损坏 D. 工程本身的损害
发包人将其批量采购的塑钢窗运抵现场与承包人共同清点后存入承包人仓库,承包人在使用前抽样检验认为合格后投人使用。施工过程中发现其中5个塑钢窗制造质量出现较大问题,承包人按照工程师的指示将其拆除并重新安装。工程师对此事件处理的方案为( )。
A. 费用和工期损失均由承包人承担 B. 补偿费用顺延合同工期 C. 补偿费用但不顺延合同工期 D. 顺延合同工期但不补偿费用
综合评分法可以较全面地反映( )。
A. 投标人能力的高低 B. 投标人的财务状况 C. 投标人的素质 D. 投标人的分包计划
订立合同过程中,( )是要约。
A. 招标公告 B. 投标书 C. 寄送的价目表 D. 招股说明书
裁决委员会一般在关键施工作业期间到现场考察,但两次考察的间隔时间不少于( )天。
A. 80 B. 100 C. 120 D. 140
按FIDIC合同条件规定,在( )之后,业主应将剩余的保留金返还给承包商。
A. 颁发工程移交证书 B. 签发结清单 C. 颁发解除缺陷责任证书 D. 签发最终支付证书
发包人收到工程竣工报告后( )天内,组织专家验收组,制定验收方案。
A. 7 B. 14 C. 28 D. 56
下列关于招标代理机构的说法正确的是( )。
A. 招标代理机构可以不是法人组织 B. 招标代理机构可以没有从事招标代理业务的经营场所 C. 招标代理机构可以不具备组织评标的能力 D. 招标代理机构可以没有作为评标委员会成员人选的技术、经济“专家库”
施工合同示范文本规定,一般由( )办理建筑工程和施工现场甲方人员及第三方人员的生命财产险,并支付保险费用。
A. 甲方 B. 乙方 C. 甲方和乙方 D. 甲方和监理方
关于无效合同,下列说法错误的是( )。
A. 违反了法律规定的条件 B. 自订立起就没有法律效力 C. 不受到法律保护 D. 自宣布无效之日起无效
在工程建设的过程中,最常用的担保方式是( )。
A. 抵押 B. 质押 C. 保证 D. 定金
在施工合同中,项目经理是( )授权的,派驻施工场地的承包人的总负责人。
A. 发包人单位法定代表人 B. 承包人单位法定代表人 C. 总监理工程师 D. 发包人代表
施工合同示范文本规定,承包商递交索赔报告28天后,工程师未对此索赔要求作出任何表示,则应视为( )。
A. 工程师已拒绝索赔要求 B. 承包人需提交现场记录和补充证据资料 C. 承包人的索赔要求已成立 D. 需等待发包人批准
招标人向建设行政主管部门办理( )手续认可后才可进行招标工作。
A. 立项批准 B. 征地许可 C. 安全许可 D. 申请招标
下列可以构成一个有效的承诺是( )。
A. 承诺是由非受要约人做出 B. 承诺超过期限,但要约人及时通知该承诺有效 C. 承诺的内容对要约的数量提出适当变更的 D. 向不特定的多数人同时做出承诺
如果当事人双方在产品的质量检测中,对试验结果发生争议,应按( )的规定,请标准化管理部门的质量监督检验机构进行仲裁检验。
A. 《标准化法》 B. 《合同法》 C. 《质量法》 D. 《中华人民共和国建筑法》
一般情况下,( )应当由招标人完成。
A. 确定中标人 B. 评标情况说明 C. 对各个合格投标书的评价 D. 推荐合格的中标候选人
工程师对已经同意承包人隐蔽的工程部位施工质量产生怀疑后,要求承包人进行剥露后的重新检验。检验结果表明施工质量存在缺陷,承包人按工程师的指示修复后再次覆盖。此项事件按照施工合同的规定,对增加的施工成本和延误的工期处理应是( )。
A. 工期顺延,施工成本的增加由承包人承担 B. 工期不予顺延,施工成本的增加由承包人承担 C. 顺延工期,补偿剥露和重新覆盖的成本,修复缺陷成本由承包人承担 D. 工期不予顺延,补偿剥露和重新覆盖的成本,修复缺陷成本由承包人承担
《建设工程施工合同》规定的设计变更范畴不包括( )。
A. 增加合同中约定的工程量 B. 删减承包范围的工作内容交给其他人实施 C. 改变承包人原计划的工作顺序和时间 D. 更改工程有关部分的标高
需要对施工图设计进行修改时,应经()批准。
A. 监理工程师和业主 B. 监理工程师和初步设计原批准单位 C. 监理工程师和上级主管部门 D. 监理工程师和原设计单位
承包人负责采购的材料和设备,应( )。
A. 发包人负责检验试验,费用发包人承担 B. 发包人负责检验试验,费用承包人承担 C. 承包人负责检验试验,费用承包人承担 D. 承包人负责检验试验,费用发包人承担
施工中的费用索赔出现的原因是( )
A. 只限定事件引起的补偿 B. 只限定当事人违约而提出的赔偿 C. 非自身的原因,且实际造成了损失,应由对方承担责任的补偿或赔偿 D. 不包括因第三者过错造成的损失的补偿或赔偿
依照施工合同示范文本通用条款规定,施工合同履行中,如果发包人出于某种考虑要求提前竣工,则发包人应( )。
A. 负责修改施工进度计划 B. 向承包人直接发出提前竣工的指令 C. 与承包人协商并签订提前竣工协议 D. 为承包人提供赶工的便利条件 E. 减少对工程质量的检测试验
下列选项中,( )可以采用直接委托的方式发包。
A. 抢险救灾工程 B. 采用特定专利技术设计和施工 C. 施工单价合同估算价在200万元人民币以上 D. 施工单位自己的办公大楼,且施工单位的资质等级符合工程要求 E. 项目总投资在3000万元人民币以上的
当事人能行使留置权的合同有()。
A. 购销合同 B. 加工承揽合同 C. 仓储保管合同 D. 借款合同 E. 运输合同
按索赔的合同依据进行分类,索赔可以分为( )。
A. 工程加速索赔 B. 工程变更索赔 C. 合同中明示的索赔 D. 合同中默示的索赔 E. 合同外的索赔
《建设工程施工合同》规定了在施工中出现不可抗力事件时双方的承担办法,其中属于不可抗力事件发生后,承包方承担的风险范围包括( )。
A. 运至施工现场待安装设备的损害 B. 承包人机械设备的损坏 C. 停工期间,承包人应工程师要求留在施工场地的必要管理人员的费用 D. 施工人员的伤亡费用 E. 工程所需的修复费用
《合同法》规定可以解除合同的条件有( )。
A. 不可抗力发生 B. 在履行期限届满之前,当事人明确表示不履行主要债务 C. 当事人迟延履行主要债务 D. 当事人违约使合同目的无法实现 E. 在履行期限届满之前,当事人以自己行为表明不履行主要债务
FIDIC合同条件下,如果承包商有理由拒绝和指定分包商签定合同时,监理工程师有权采取的措施是( )
A. 指定另一分包商 B. 修改分包合同条款 C. 发布“变更”指令,安排承包商自己去完成该项工作 D. 解除合同
经过公证后,具有强制执行效力的文书是( )。
A. 追偿债款的债权文书 B. 遗嘱文书 C. 施工合同文书 D. 保险合同文书 E. 追偿物品的债权文书
在下列财产中,( )不能质押。
A. 工程 B. 汇票 C. 邮票 D. 地产专利权中的财产权
业主根据监理合同的规定,向监理单位支付的费用包括( )。
A. 正常服务的费用 B. 附加服务的费用 C. 对监理单位的赔偿 D. 加班费用
合同中免责条款无效的是( )。
A. 造成对方人身伤害的 B. 故意造成对方财产损失的 C. 因重大过失造成对方财产损失的 D. 因误解造成对方财产损失的 E. 因过失造成对方财产损失的
《建设工程监理规范》规定,按照施工合同和委托监理合同的约定,当发生( )情况时,总监理工程师可签发工程暂停令。
A. 建设单位要求暂停施工,且工程需要暂停施工 B. 施工出现了安全隐患,总监理工程师认为有必要停工以消除隐患 C. 承包单位未经许可擅自施工,或拒绝项目监理机构管理 D. 施工单位与建设单位发生争执 E. 设计变更
在招标准备阶段,招标人的主要工作包括( )。
A. 办理招标备案 B. 编制招标文件 C. 选择招标方式 D. 进行资格预审 E. 发布招标公告
施工合同示范文本规定可以顺延工期的条件有( )。
A. 设计变更 B. 非承包人原因停电 C. 分包人的施工干扰 D. 发包人不能按合同约定日期支付预付款,使工程不能正常进行 E. 交通部门修理公路影响材料运输进度
承包商的索赔要求成立必须同时具备( )
A. 与合同相比较已经造成了实际的额外费用增加或工期损失 B. 造成了费用增加或工期损失的原因不是承包商的过失 C. 按合同规定不应由承包商承担的风险 D. 承包商在事件发生后的规定时间提出了书面索赔意向通知 E. 承包商提供的证据足以支持自己的主张
承包人要求的延期开工,( )。
A. 工程师有权批准是否同意 B. 承包人以书面形式提交工程师 C. 承包人应在开工日期前7天内提交延期报告 D. 承包人应提交发包人批准 E. 工程师应在接到申请后24小时内给予答复
承包商提出施工索赔时,应提供的依据包括( )。
A. 所引用的合同条款内容 B. 政府公告资料 C. 施工进度计划 D. 施工现场记录 E. 承包商受到损害的照片
大批量采购水泥的供货合同,在交货检验的条款内应当约定( )等内容。
A. 质量应达到的标准 B. 抽样检查的抽样方法 C. 检测单位 D. 提出质量异议的时间 E. 水泥用于施工前的任何时间内均必须满足国家规定的标准
工程进度款的计算内容包括( )。
A. 实际完成的工程量价款 B. 工程师批准的索赔款 C. 本期应扣回的预付款 D. 设计变更调整的合同款 E. 保修金的退还
对设计投标书进行评审时,主要考虑的因素有( )。
A. 设计方案优劣 B. 投入、产出效益比较 C. 设计进度快慢 D. 投标报价是否最低 E. 社会信誉是否良好
忘记密码?
同意中建尚学用户协议